Договор на техническое обслуживание пожарной сигнализации


Договор на обслуживание пожарной сигнализации: АПС, образец, обоснование заключения соглашения, как правильно оформить?

Договор на обслуживание пожарной сигнализации это бумага, говорящая о том, что обслуживающая организация берет на себя ряд обязательств. В их числе техническая проверка работоспособности системы, отчет о проведенных действиях. Заказывающая организация обязывается принять выполненную услугу и произвести оплату.

Как составить договор на обслуживание сигнализации: основные действия, документация, нормативные расчеты

Проводить техобслуживание может только лицензированная организация, имеющая разрешение МЧС. Заказчик может сам выбрать компанию. Либо обратиться в фирму, монтирующую противопожарную систему.

В бумаге необходимо указать:

  • срок действия;
  • цикличность проводимых работ;
  • возможность получения доступа ко всем элементам системы.

Систематическая проверка противопожарной системы в первую очередь необходима для поддержания ее работоспособности. Сирена может повредиться в процессе эксплуатации. И это необходимо вовремя выяснить. Техническое состояние оборудования определяется соответствующей документацией и типовыми технологическими регламентами ТО.

Особенности договора технического обслуживания систем пожарной сигнализации

ТО оформляется на следующие виды работ:

  • внешний осмотр;
  • проверка работоспособности;
  • профилактические мероприятия.

В бумаге обязано отразить проведение всех видов работ, прописать ответственность компании-подрядчика за их неисполнение.

Кто может проводить техническое обслуживание пожарной или охрано-пожарной сигнализации?

В Правилах Противопожарного Режима ясно прописано обоснование заключения договора на обслуживание. Но там не указывается, кто проводит такие работы. В этом вопросе уместно обратиться к постановлению Правительства РФ №1225. В нем указано, что профилактические работы должны проводиться лицензированной компанией.

В законодательстве не прописан перечень организаций. Поэтому руководители компании вправе самостоятельно выбирать обслуживающую фирму. Единственное требование — наличие лицензии. Именно поэтому необходимо заключать соглашение на ТО. Это позволяет зафиксировать ответственность сторон.

Предмет договора, срок действия и оказания услуг, права, обязанности и ответственность сторон

Договор на обслуживание пожарной сигнализации состоит из нескольких частей. В нем прописывается:

  1. Предмет.
  2. Содержание и объем работ.
  3. Порядок сдачи и прием работ.
  4. Стоимость проводимых услуг.
  5. Порядок расчета.
  6. Права и обязанности исполнителя.
  7. Права и обязанности заказчика.
  8. Срок действия бумаги.
  9. Юридические адреса обеих фирм.
  10. Дополнительное соглашение о пролонгации договора.
  11. Основания и порядок расторжения бумаги.

В тексте указывается, что исполнитель обязывается ТО систем безопасности на объектах заказчика. Если по его недосмотру произошли повреждения или уничтожения имущества, обслуживающая компания компенсирует убытки в досудебном или судебном порядке.

Как часто надо проводить техническое обслуживание пожарной или охранно-пожарной сигнализации?

Периодичность проверки заранее указывается в тексте. В бумаге также прописываются виды работ:

  • плановый осмотр;
  • внеплановые работы;
  • ремонт.

Проверка противопожарной сирены проводится не реже, чем 1 раз в квартал. Также необходимо учитывать рекомендации завода-производителя. Наладка необходима в случае выдачи системой 3-х и более ложных срабатываний.

Образец договора на техническое обслуживание сигнализации

Договор на обслуживание пожарной сигнализации оформляется в 2-х экземплярах. Один остаётся у компании-подрядчика, второй передается заказчику. В шапке бумаги прописывается ее номер, место заключения и дата. Далее идет развернутое описание обязанностей каждой стороны и остальные условия.

Отдельным блоком выносится список приложений. Здесь указывается номер лицензии, акт сдачи-приема и отчет исполнителя. В конце бумаги идет перечисление реквизитов и юридические адреса сторон. Скрепляется бумага обоюдными подписями.

nebezopasno.com

Договор № _ на техническое обслуживание охранно-пожарной сигнализации

Договор № ___________

на техническое обслуживание охранно-пожарной сигнализации

г. Тюмень  «___» ___________ 2015г.

Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования детей Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва «Прибой», , действующего на основании Устава, и _____________________________________, именуемое в дальнейшем «ИСПОЛНИТЕЛЬ», в лице _____________________________, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

ЗАКАЗЧИК поручает, а ИСПОЛНИТЕЛЬ принимает на себя обязательства по техническому обслуживанию систем охранно-пожарной сигнализации, оповещения людей при пожаре, дымоудаления, пожаротушения, контроля и управления доступом  на объектах МАОУ ДОД СДЮСШОР «Прибой», согласно Технического задания (Приложение ).

2. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

2.1. Техническое обслуживание производиться ИСПОЛНИТЕЛЕМ согласно Технического задания (Приложение ).

3. СТОИМОСТЬ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Стоимость технического обслуживания согласно Договора составляет _______ (_______________) рублей __ копеек.

3.2. Оплата за выполнение ИСПОЛНИТЕЛЕМ работ по техническому обслуживанию произ­водится ЗАКАЗЧИКОМ на основании выставленного счета и двухстороннего акта, ежемесячно в течение 15 (пятнадцати) банковских дней с мо­мента подписания акта выполненных работ.

3.3. Оплата производится по  безналичному расчету.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН:

4.1. Обязанности ИСПОЛНИТЕЛЯ:

4.1.1. Обеспечение соблюдения периодичности технического обслуживания.

4.1.2. Обеспечение высокого качества работ по техническому обслуживанию.

4.1.3. Устранять выявленные неисправности охранно-пожарной сигнализации и системы оповещения людей при пожаре в течение одних суток.

4.1.4. В случае отсутствия технической возможности выполнения сроков ИСПОЛНИТЕЛЕМ составляется акт о технической неисправности охранно-пожарной сигнализации  и системы оповещения людей при пожаре Приложение , в присутствии ответственного лица со стороны ЗАКАЗЧИКА.

4.1.5. Предоставлять ежеквартальные акты проверки работоспособности средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений по каждому объекту, согласно Приложения № 2.

4.1.6. Производить замену неисправленного оборудования своими силами и за собственный счет, в течение двух рабочих дней с момента получения от ЗАКАЗЧИКА необходимого оборудования.

4.2. Обязанности Заказчика:

4.2.1. Оплачивать оказанные услуги.

4.2.2. В случае неоплаты Заказчиком оказываемых услуг в текущем месяце до 20-го числа, Исполнитель с предупреждением за 15 рабочих дней приостанавливает договор, письменно уведомив За­казчика. Возобновление договора наступает после оплаты в полном объеме Заказчиком ус­луг Исполнителя согласно выставленным счетам.

4.2.3. Обеспечение выполнения правил пользования сигнализацией всеми ответственными  лица­ми.

4.2.4. Не закрывать предметами приборы сигнализации, исключать наличие насекомых, грызу­нов, домашних животных и птиц в зонах охраны.

4.2.5. Постоянно содержать в работоспособном состоянии сети электропитания, к которым под­ключена аппаратура сигнализации. Информировать Исполнителя о длительном отключении электропитания, проведении электромонтажных и сварочных работ на объекте.

4.2.6. При наличии явных признаков неисправности приборов сигнализации, немедленно сооб­щить об этом ИСПОЛНИТЕЛЮ по телефону ________________________________.

4.2.7. Обеспечить доступ доверенных работников ИСПОЛНИТЕЛЯ к аппаратуре сигнализации.

4.2.8. Предоставлять ИСПОЛНИТЕЛЮ оборудование для замены, согласно подписанного двумя сторонами акта технической неисправности охранно-пожарной, тревожной  сигнализации  и системы оповещения людей при пожаре

5. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

5.1. Настоящий договор на выполнение работ по техническому обслуживанию не снимает ответ­ственности с ЗАКАЗЧИКА за неправильную эксплуатацию установок.

5.2. В случае невыполнения ЗАКАЗЧИКОМ рекомендаций ИСПОЛНИТЕЛЯ по обеспечению правильной эксплуатации установок или необоснованного нарушения сроков платежей за их техническое обслуживание, ИСПОЛНИТЕЛЬ вправе прекратить работы, предварительно сообщив ЗАКАЗЧИКУ.

5.3. В случае если ЗАКАЗЧИК  докажет, что неисполнение или не надлежащие исполнение обязательств по договору произошло вследствие непреодолимой силы или по вине ИСПОЛНИТЕЛЯ, то ЗАКАЗЧИК освобождается от уплаты неустойки.

5.4. За невыполнения обязательств, предусмотренным договором, ИСПОЛНИТЕЛЬ уплачивает ЗАКАЗЧИКУ неустойку в виде штрафа, в размере 1,5 % от стоимости договора, за каждый выявленный факт.

5.5. За отказ от исполнения обязательств, предусмотренных договором, а также в случае расторжения договора в связи с неисполнением либо ненадлежащим исполнением ИСПОЛНИТЕЛЕМ договора, ЗАКАЗЧИКОМ взыскивается неустойка в виде штрафа в размере 10 % от стоимости договора.

5.6. За нарушения сроков оплаты ЗАКАЗЧИК уплачивает ИСПОЛНИТЕЛЮ пени в размере 0,1% от стоимости договора, за каждый день просрочки.

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует по 31.12.2015г.(включительно).

6.2. При отказе от технического обслуживания отдельных объектов, заинтересованная сторона обязана предупредить об этом другую сторону за 30 дней. Все споры, которые не урегулированы настоящим договором в момент исполнения обяза­тельств по договору, передаются на рассмотрение в Арбитражный суд. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах: по одному для каждой стороны.

7.  УСЛОВИЯ РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА.

7.1 Настоящий Договор  вступает в законную силу со дня его подписания сторонами.

  7.2 Договор, может быть расторгнут по инициативе любой из Сторон с письменным уведомлением об этом другой Стороны за 10 (десять) дней. В указанный период, до момента расторжения Договора, Стороны не ос­вобождаются от выполнения договорных обязательств.

  7.3. В случае расторжения Договора по письменному извещению, ЗАКАЗЧИК выплачивает ИСПОЛНИТЕЛЮ все задолженности по настоящему Договору в течении 15 банковских дней.

8.  РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ:

  8.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в связи с выполнением Сторонами условий настоящего Договора, Стороны будут стремиться разрешить с помощью переговоров. В случае если споры не могут быть разрешены путем переговоров после реализации предусмотренной законодательством процедуры досудебного урегулирования разногласий, они будут разрешаться в соответствии с действующим законодательством в судебном порядке в Арбитражном суде Тюменской  области.

9.  ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ:

9.1.  В случаях, не урегулированных Настоящим Договором, стороны руководствуются действующим законодательством.

9.2 Настоящий Договор составлен, подписан и заверен печатями в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон. Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу.

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

Приложение

к Договору №  __от  «  » _______2015г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на обслуживание систем охранно-пожарной сигнализации, оповещения людей при пожаре, дымоудаления, пожаротушения, контроля и управления доступом  на объектах МАОУ ДОД СДЮСШОР «Прибой»:

-спортивный комплекс «Прибой» - г. Тюмень, проезд Борцов Октября, 2а, корпус 1,  - спортивный комплекс «Каток Прибой» -  г. Тюмень, проезд Борцов Октября, 2а, стр.1,  - спортивный комплекс «Строймаш» - 9а.

1. Спортивный комплекс «Прибой»:

Охранно-пожарная сигнализация, Система оповещения людей при пожаре

ТО-3

Периодичность

ТО-4

Периодичность

Проверка основного и резервного источников питания и автоматического переключения питания с рабочего ввода на резервный и обратно

ежемесячно

Комплексное опробование системы

Ежегодно

Проверка работоспособности составных частей системы

ежемесячно

Измерение сопротивления защитного и рабочего заземления

Ежегодно

Проверка работоспособности системы в ручном (местном, дистанционном) и автоматическом режимах

ежемесячно

Измерение сопротивления изоляции электрических цепей

Раз в три года

Резервное копирование данных

ежемесячно

Замена аккумуляторных батарей резервных источников питания

Раз в 5 лет

Проверка соответствия графических мнемосхем

ежеквартально

Удаление пыли и загрязнений с поверхностей устройств, из шкафов, чистка куллеров

По необходимости

Устранение неисправностей

По необходимости

Устранение неисправностей

По необходимости

Система контроля и управления доступом

ТО-3

Периодичность

ТО-4

Периодичность

Подстройка запирающих устройств

ежедневно

Удаление пыли из корпусов контроллеров

Ежегодно

Проверка работоспособности оконечных устройств, проверка

исправности световой индикации, положения переключателей

ежедневно

Комплексное опробование системы

Ежегодно

Проверка работоспособности турникетов во всех режимах

ежедневно

Измерение сопротивления защитного и рабочего заземления

Ежегодно

Проверка экстренной разблокировки дверей при пожаре (без фактической разблокировки запирающих устройств)

ежедневно

Измерение сопротивления изоляции электрических цепей

Раз в три года

Резервное копирование данных

ежедневно

Замена аккумуляторных батарей резервных источников питания

Раз в 5 лет

Проверка основного и резервного источников питания и автоматического переключения питания с рабочего ввода на резервный и обратно

ежедневно

Удаление пыли и загрязнений с поверхностей устройств, из шкафов, чистка куллеров

по необходимости

Проверка соответствия графических мнемосхем

ежеквартально

Устранение неисправностей

по необходимости

Профилактика механических элементов турникетов и шлагбаумов

ежеквартально

Автоматическая установка пожаротушения, Система дренчерной завесы, Система дымоудаления

ТО-4

Периодичность

Комплексное опробование системы

Ежегодно

Измерение сопротивления защитного и рабочего заземления

Ежегодно

Измерение сопротивления изоляции электрических цепей

Раз в три года

Замена аккумуляторных батарей резервных источников питания

Раз в 5 лет

Удаление пыли и загрязнений с поверхностей устройств, из шкафов, чистка куллеров

По необходимости

Устранение неисправностей

По необходимости

2. Спортивный комплекс «Строймаш»

Автоматическая пожарная сигнализация, Радиосистема охранной сигнализации Система оповещения людей при пожаре

ТО-3

Периодичность

ТО-4

Периодичность

Проверка основного и резервного источников питания и автоматического переключения питания с рабочего ввода на резервный и обратно

ежемесячно

Комплексное опробование системы

Ежегодно

Проверка работоспособности составных частей системы

ежемесячно

Измерение сопротивления защитного и рабочего заземления

Ежегодно

Проверка работоспособности системы в ручном (местном, дистанционном) и автоматическом режимах

ежемесячно

Измерение сопротивления изоляции электрических цепей

Раз в три года

Резервное копирование данных

ежемесячно

Замена аккумуляторных батарей резервных источников питания

Раз в 5 лет

Проверка соответствия графических мнемосхем

ежеквартально

Удаление пыли и загрязнений с поверхностей устройств, из шкафов, чистка куллеров

По необходимости

Устранение неисправностей

По необходимости

Система дымоудаления, система противопожарных штор

ТО-4

Периодичность

Комплексное опробование системы

Ежегодно

Измерение сопротивления защитного и рабочего заземления

Ежегодно

Измерение сопротивления изоляции электрических цепей

Раз в три года

Замена аккумуляторных батарей резервных источников питания

Раз в 5 лет

Удаление пыли и загрязнений с поверхностей устройств, из шкафов, чистка куллеров

По необходимости

Устранение неисправностей

По необходимости

3. Спортивный комплекс «Каток Прибой»

Охранно-пожарная сигнализация, Система оповещения людей при пожаре

ТО-3

Периодичность

ТО-4

Периодичность

Проверка основного и резервного источников питания и автоматического переключения питания с рабочего ввода на резервный и обратно

ежемесячно

Комплексное опробование системы

Ежегодно

Проверка работоспособности составных частей системы

ежемесячно

Измерение сопротивления защитного и рабочего заземления

Ежегодно

Проверка работоспособности системы в ручном (местном, дистанционном) и автоматическом режимах

ежемесячно

Измерение сопротивления изоляции электрических цепей

Раз в три года

Резервное копирование данных

ежемесячно

Замена аккумуляторных батарей резервных источников питания

Раз в 5 лет

Проверка соответствия графических мнемосхем

ежеквартально

Удаление пыли и загрязнений с поверхностей устройств, из шкафов, чистка куллеров

По необходимости

Устранение неисправностей

По необходимости

Устранение неисправностей

По необходимости

Проверка клемных соединений на предмет качества монтажа и наличия следов окислов с последующей их прочисткой и перетяжкой

ежемесячно

Проверка внешним осмотром состояния монтажа кабелей, сигнальных линий с последующими ремонтно-восстановительными работами

ежемесячно

Система контроля и управления доступом

ТО-3

Периодичность

ТО-4

Периодичность

Подстройка запирающих устройств

ежедневно

Удаление пыли из корпусов контроллеров

Ежегодно

Проверка работоспособности оконечных устройств, проверка

исправности световой индикации, положения переключателей

ежедневно

Комплексное опробование системы

Ежегодно

Проверка работоспособности турникетов во всех режимах

ежедневно

Измерение сопротивления защитного и рабочего заземления

Ежегодно

Проверка экстренной разблокировки дверей при пожаре (без фактической разблокировки запирающих устройств)

ежедневно

Измерение сопротивления изоляции электрических цепей

Раз в три года

Резервное копирование данных

ежедневно

Замена аккумуляторных батарей резервных источников питания

Раз в 5 лет

Проверка основного и резервного источников питания и автоматического переключения питания с рабочего ввода на резервный и обратно

ежедневно

Удаление пыли и загрязнений с поверхностей устройств, из шкафов, чистка куллеров

по необходимости

Проверка соответствия графических мнемосхем

ежеквартально

Устранение неисправностей

по необходимости

Профилактика механических элементов турникетов и шлагбаумов

ежеквартально

Система дымоудаления, система противопожарных штор

ТО-4

Периодичность

Комплексное опробование системы

Ежегодно

Измерение сопротивления защитного и рабочего заземления

Ежегодно

Измерение сопротивления изоляции электрических цепей

Раз в три года

Замена аккумуляторных батарей резервных источников питания

Раз в 5 лет

Удаление пыли и загрязнений с поверхностей устройств, из шкафов, чистка куллеров

По необходимости

Устранение неисправностей

По необходимости

4.Для всех вышеперечисленных объектов

По системе передачи тревожных сигналов от пожарной сигнализации на пульт дежурно-диспетчерской службы пожарной охраны

№ п/п

Вид работ

Периодичность

1

Внешний осмотр системы в целом на предмет выявления изменений в монтаже,  отсутствие механических повреждений, коррозии, грязи, прочности креплений и т. д.

1 раз в месяц

2

Проверка наличия и целостности пломб, прочности монтажа

1 раз в месяц

3

Очистка от пыли, грязи, при необходимости с частичным демонтажем

1 раз в месяц

4

Проверка клемных соединений на предмет качества монтажа и наличия следов окислов с последующей их прочисткой и перетяжкой

1 раз в месяц

5

Проверка соответствия номиналу и исправности предохранителей

1 раз в месяц

6

Проверка внешним осмотром состояния монтажа кабелей, сигнальных линий с последующими ремонтно-восстановительными работами

1 раз в месяц

7

Проверка блока питания: свечения индикаторов, наличие рабочих напряжений на нагрузках, переход на питание от аккумуляторной батареи

1 раз в месяц

8

Измерение напряжения аккумуляторной батареи в автономных источниках питания. В случае несоответствия аккумуляторных батарей паспортным данным – проведение работ по их зарядке или замене

1 раз в месяц

9

Замена аккумуляторных батарей

По мере необходимости, но не реже 1 раза каждые 5 лет

10

Проверка качества радиоканала, уровня связи с дежурно-диспетчерской службой пожарной охраны, устранение недостатков влияющих на уровень и качество связи

1 раз в месяц

11

Проверка работоспособности системы в целом методом имитации режима «Пожар» на одной из зон пожарной сигнализации с проверкой прохождения сигнала в дежурно-диспетчерскую службу пожарной охраны

1 раз в месяц

12

Контроль за наличием связи с дежурно-диспетчерской службой пожарной охраны и состоянием работоспособности пожарной сигнализации на объекте

Круглосуточно

13

Фиксирование и архивация тревожных сигналов и сигналов о неисправности пожарной сигнализации, поступивших в дежурно-диспетчерскую службу пожарной охраны

Круглосуточно

14

Предоставление информации о работоспособности пожарной сигнализации, количестве срабатываний в режиме тревога и неисправность

По требованию Заказчика

       Приложение

к Договору №  __от  «  » _______2015г.

АКТ

проверки работоспособности

(проведения работ по техническому обслуживанию)

проведена проверка работоспособности (выполнены работы  по техническому обслуживанию  _______________________________

(указывается вид системы - АПТ, ПС, ОПС и т. д., а также виды выполняемых работ)

__________________________________________________________________

(полное наименование юридического лица или индивидуального предпринимателя, проводившего проверку (работы)

на объекте:

____________________________________________________________________________________________________________________________________,

расположенном по адресу:___________________________________________

Проверка работоспособности проведена (работы выполнены) в период  с «___»_________г. по «____»___________ г.

В результате комплексной проверки работоспособности средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений установлено:_________________________________________________________________________________________________________________________

(указывается работоспособность (неработоспособность) проверенных систем)

____________  ______________

(должность)  (должность)

_______________  ________________

(фамилия и  (фамилия и инициалы

инициалы  представителя подрядчика

заказчика)

_______________  _______________________

  (подпись)  (подпись)

М. П.  М. П.

Приложение

к Договору №  __от  «  » _______2015г.

АКТ

о технической неисправности охранно-пожарной,

тревожной сигнализации

«___»_____________20__ г.

Наименование объекта: ________________________________________________________________

Адрес: _______________________________________________________________________________

Комиссия в составе:

Представители(ь)  Заказчика:____________________________________________________________

Представители(ь)  Исполнителя:__________________________________________________________

Выявленные неисправности:

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Представители(ь)  Заказчика:

  _________________________  __________________________________________

  (должность)  (подпись)  (фамилия и инициалы)

  _________________________  __________________________________________

  (должность)  (подпись)  (фамилия и инициалы)

Заказчик

_____________________ 

«_____» ___________________ 2015 г.

М. П. 

Исполнитель

__________________

«_____» ___________________ 2015 г.

М. П. 

pandia.ru

Договор На техническое обслуживание и ремонт пожарной сигнализации

ДОГОВОР №

На техническое обслуживание и ремонт пожарной сигнализации

г. Астана «__» _____ 2011 г.

____________, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», __________. В., действующего на основании Устава с одной стороны, и ГККП «Детская музыкальная школа № 1», именуемый в дальнейшем «Заказчик», , действующий на основании Устава с другой стороны, заключили договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. «Заказчик» поручает, а «Исполнитель» принимает на себя техническое обслуживание, ремонт и периодическое техническое освидетельствование установок пожарной сигнализации в помещениях общежития, расположенного по адресу: А.

1.2. Содержание и объем работ:

Техническое обслуживание и ремонт - проводится с целью поддержания работоспособного состояния установок в процессе эксплуатации путем периодического проведения работ по профилактике, контроле технического состояния и устранения характерных неисправностей, определенных эксплуатационной документацией и типовыми технологическими процессами ТО;

Техническое освидетельствование - проводится после шести месяцев с момента сдачи и установки в эксплуатацию на предмет технической возможности и экономической целесообразности дальнейшего использования по назначению.

1.3. До принятия сигнализации «Заказчика» на техническое обслуживание, «Исполнитель» принимает на себя обязательства провести работы по обследованию объектов с целью определения ее состояния. По результатам обследования составляется Акт обследования сигнализации. На сигнализацию, находящуюся в неработоспособном состоянии, оформляется дефектный Акт.

1.4. В техническое обслуживание не входят РАБОТЫ по устранению неисправностей систем, возникшие по причине неправильной эксплуатации их Заказчиком (умышленные поломки, размораживание, обрывы, поджоги, хищения технических средств и т. д.)

2. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ

2.1. Техническое обслуживание сигнализации осуществляется ежемесячно.

2.2. Техническое обслуживание сигнализации включает в себя следующие работы:

-проверку работоспособности сигнализации;

-контроль технического состояния сигнализации;

-проверку соответствия сигнализации, в том числе их электрических и (или) иных параметров требованиям технической документации;

-ликвидацию последствий воздействия на сигнализацию неблагоприятных климатических, производственных и иных условий;

-выявление и устранение причин ложных срабатываний сигнализации;

-определение предельного состояния сигнализации, при которых их дальнейшая эксплуатация становиться невозможной или нецелесообразной;

2.3. Обо всех выявленных случаях сбоев в работе сигнализации «Исполнитель» обязан сообщить представителям «Заказчика» для принятия необходимых мер.

2.4. Техническое обслуживание сигнализации осуществляется «Исполнителем» своими силами.

2.5. В случае возникновения отказа в работе сигнализации по вине «Заказчика» все расходы, несет «Заказчик».

2.6. Работоспособность установки (установок) после проведения ТО или ремонта проверяется «Заказчиком», после чего стороны заполняют «Журнал регистрации работ по ТО» в установленном порядке и заверяют записи своими подписями.

3. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА СТОРОН

3.1. «Исполнитель» обязан:

3.1.1. завести «журнал регистрации работ по ТО» на обслуживаемом объекте;

3.1.2. проводить проверку работоспособности и состояния оборудования не менее двух раз в месяц;

3.1.3. прибыть по вызову «Заказчика» (при сработке сигнализации) в течение 1 (одного) часа с момента вызова;

3.1.4. назначить ответственных лиц за проведение технического обслуживания установок;

3.1.5. предоставлять возможность проверять ход и качество работ;

3.1.6. гарантировать качество работ, исправность оборудования на момент завершения работ, о чем делается соответствующая запись в «журнал регистрации работ»

3.2. «Заказчик» обязан:

3.2.1. обеспечить технически грамотную эксплуатацию сигнализации;

3.2.2. своевременно принять и оплатить выполненные работы;

3.2.3. обеспечивать допуск «Исполнителя» к обслуживаемым установкам;

3.2.4. информировать «Исполнителя» о дефектах, выявленных в процессе эксплуатации сигнализации;

3.2.5. не производить самостоятельно ремонт и не вносить изменения в существующую схему установок без согласования с «Исполнителем»;

3.2.6. обеспечить ограничение доступа посторонних лиц к обслуживаемым установкам;

3.2.7. выполнять требования «Правил пожарной безопасности РК».

СТОИМОСТЬ ДОГОВОРА И УСЛОВИЯ ПЛАТЕЖА

4.1. Общая сумма договора составляет _______ (_____________________________) тенге в год.

4.2. «Заказчик» производит оплату в размере ______________ (______________) тенге ежемесячно в течение года, путем перечисления денежных средств на расчетный счет «Исполнителя», либо наличным платежом, до числа соответствующего числу заключения договора.

4.3. Работы по установке и замене оборудования, цена которых не превышает 5 % от ежемесячной стоимости обслуживания при неисправностях, возникших не по вине «Заказчика», осуществляются «Исполнителем» без дополнительных затрат для «Заказчика»;

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. В случае невыполнения Сторонами своих обязательств по Договору, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

5.2. В случае просрочки «Заказчиком» оплаты, а также в случае просрочки приемки выполненных работ, «Исполнитель» вправе прекратить обслуживание пожарной сигнализации уведомив об этом «Заказчика».

5.3. В случае нарушения срока выполнения Работ «Исполнителем», «Заказчик» вправе удержать выплату, причитающуюся «Исполнителю» за фактически выполненные работы.

5.4. В случае просрочки «Заказчиком» оплаты, а также в случае просрочки приемки выполненных работ, «Заказчик» оплачивает «Подрядчику» неустойку в размере 0,01 % от суммы, подлежащей к оплате, но не более 3% от суммы договора, за каждый день просрочки.

5.5. В случае нарушения срока выполнения Работ, «Подрядчик» оплачивает «Заказчику» пеню в размере 0,01% от общей суммы Договора за каждый календарный день просрочки, но не более 3% процентов от общей суммы Договора. По исполнению настоящего пункта «Заказчик» вправе удержать размер указанной неустойки из денег, причитающихся «Подрядчику» за фактически выполненные работы.

5.6. Оплата суммы неустойки (пени) не освобождает Стороны от выполнения своих обязательств по Договору.

6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

6.1. Договор вступает в силу со дня его подписания обеими Сторонами и действует по 31.12.2011 года.

6.2. Настоящий Договор, может быть расторгнут, в следующих случаях:

- по истечении срока действия договора;

- досрочно (с письменного уведомления одной из сторон) согласно закона о государственных закупках РК;

6.3. Все изменения и дополнения к Договору оформляются дополнительным соглашением и подписываются уполномоченными представителями обеих Сторон.

6.4. Все отношения Сторон, связанные с исполнением обязательств по настоящему Договору, но не урегулированные его условиями, регламентируются действующим законодательством Республики Казахстан.

6.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, на русском языке, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

7. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

«ЗАКАЗЧИК» «ИСПОЛНИТЕЛЬ»

pandia.ru

Договор на техническое обслуживание пожарной сигнализации - образец 2019

Полезная информация

Договор на обслуживание пожарной сигнализации – разновидность соглашений о возмездном оказании услуг. Правовые отношения между заказчиком и исполнителем в этом случае регулируются главой 39 ГК РФ, а также законом «О защите прав потребителей». Грамотно составленный договор на техническое обслуживание пожарной сигнализации (образца 2019 года) защищает обе стороны сделки: заказчику он позволяет платить только за качественно выполненную работу, а исполнителю – вовремя получать вознаграждение.

Как составить договор на обслуживание пожарной сигнализации

Главная цель регулярного техобслуживания – поддержание оборудования в исправном состоянии. Пожарная сигнализация относится к важным элементам системы защиты помещения, поэтому ее профилактику и починку следует доверять только специализированным компаниям. Договор на обслуживание пожарной сигнализации, как правило, заключается на продолжительный период: год, два, три. Чтобы иметь возможность пользоваться услугами специалистов при первой необходимости, в текст соглашения следует добавить условия проведения разовых мероприятий.

Договор на техническое обслуживание пожарной сигнализации должен состоять из таких пунктов:

  • предмет сделки (диагностика, техническая поддержка, ремонт, замена деталей, настройка и т.д.);
  • стоимость каждого вида работ и общая смета;
  • перечень обязанностей каждой стороны;
  • санкции за невыполнение условий (пеня за смещение сроков, штрафы за нарушения);
  • порядок досрочного расторжения договоренности;
  • форс-мажор;
  • дополнительные условия.

Как можно подробнее в тексте документа следует описать порядок предоставления услуг. Стандартный образец договора на ремонт и обслуживание пожарной сигнализации включает такой перечень работ: осмотр оборудования (оценка технического состояния по внешним признакам), проверка работоспособности (тестирование), профилактика (очистка, смазка, замена деталей и планово-предупредительные работы).

Дополнительные условия в договоре технического обслуживания пожарной сигнализации

Защитная система, как и любое другое оборудование, может выйти из строя внезапно. Поэтому в соглашении следует указать, что исполнитель обязуется не только выполнять плановое обслуживание, но и реагировать на заявки заказчика в остальное время. В образец договора на техническое обслуживание пожарной сигнализации желательно вписать, в какой срок исполнитель должен обработать запрос и восстановить работоспособность приборов.

Важно: если вы хотите, чтобы техобслуживанием оборудования занимались исключительно специалисты компании-исполнителя, добавьте в документ пункт о запрете на привлечение к выполнению задания третьих лиц.

Чтобы скачать готовый договор на техническое обслуживание систем пожарной сигнализации, заполните гибкий шаблон, который разработали наши юристы. Привести документ в соответствие с индивидуальными требованиями можно всего за несколько минут.

www.freshdoc.ru

Договор на обслуживание средств охранно-пожарной сигнализации

ДОГОВОР № ___________

на обслуживание средств охранно-пожарной сигнализации

г. Ижевск «01» августа 2013 г.

_____________________________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», _______________________________, именуемый в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью организация «Центр», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», , действующего на основании Устава, закона РФ «О частной детективной и охранной деятельности» и лицензии МВД на осуществление частной охранной деятельности № 000 от 19 сентября 2012 года, лицензии МЧС России на осуществление деятельности производство работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности здания и сооружений № 2/15894 от 01.01.2001 года с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Заказчик передаёт, а Исполнитель принимает на текущее обслуживание систему автоматической охранно-пожарной сигнализации и системы оповещения и эвакуации при пожаре (далее ОПС), смонтированную на объектах Заказчика по адресам: _______________________________________________________

1.2. Обслуживание, выполняемое Исполнителем включает в себя:

- осуществление технического надзора за правильной эксплуатацией Заказчиком установок сигнализации - осуществляется постоянно;

-осуществление регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту автоматических установок пожарной сигнализации - в соответствии с графиком работ указанных в Приложении № 1;

-проведение внепланового обслуживания (не исключает планового проведения регламентных работ) - по мере необходимости;

- устранение неисправностей установок сигнализации (в т. ч. текущий ремонт, устранение последствий отказов в работе ОПС ) - в течение 12 часов с момента поступления заявки от Заказчика;

- оказание технической помощи Заказчику в вопросах эксплуатации установок сигнализации (проведение инструктажей, составление инструкций и т. д.) в соответствии с Правилами пожарной безопасности РФ - по мере необходимости;

-выдачу рекомендаций по улучшению работы установок сигнализации - по мере необходимости.

1.3. В объём работ не входят и выполняются за отдельную плату (на основании двухстороннего акта и по предварительно согласованной калькуляции):

- монтаж дополнительного оборудования;

- ремонт оборудования при выходе из строя по вине Заказчика;

- ремонт не гарантийного оборудования.

1.4. Рекомендации Исполнителя по соблюдению установленного режима содержания охранно-пожарной сигнализации являются обязательными для Заказчика.

2. Условия расчётов

2.1. Ежемесячно, не позднее 05 числа месяца, следующего за расчетным Исполнитель обязуется направить Заказчику акт оказанных услуг. Заказчик обязуется рассмотреть и подписать акт оказанных услуг либо направить мотивированный отказ в течение 7 рабочих дней с момента его получения. Если Заказчик не подписал его и не предъявил мотивированный отказ от подписания акта, услуги считаются выполненными в полном объеме в соответствии с условиями настоящего договора.

2.2. Работы по обслуживанию охранно-пожарной сигнализации оплачиваются «Заказчиком» не позднее 2 рабочих дней с момента получения счета за оказанные услуги и подписания двухстороннего акта оказанных услуг за месяц.

2.3. Сумма по Договору составляет ______________ (_________________________) рублей 00 копеек, ежемесячно за оказание услуг. Исполнитель не признаётся налогоплательщиком налога на добавленную стоимость в силу ст. 346.11 Налогового кодекса РФ в связи с применением упрощенной системы налогообложения. При изменении статуса в качестве плательщика НДС Исполнитель обязан поставить Заказчика об этот в известность в течение 10 дней после получения либо отмены освобождения от уплаты НДС. За несвоевременное сообщение либо не сообщение об изменении статуса налогоплательщика Исполнитель несет ответственность в сумме понесенных Заказчиком убытков.

2.4. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с корреспондентского счет банка Заказчика.

3. Обязанности «Исполнителя»

3.1. Осуществлять качественное техническое обслуживание систем ОПС, установленных на объекте Заказчика и перечисленных в Приложении № 1 к настоящему договору в сроки и в объеме, оговоренные в настоящем договоре.

3.2. Составить план - график регламентных работ на основании предоставленной Заказчиком технической документации заводов-изготовителей на системы ОПС.

3.3. Давать заключения Заказчику о возможности или невозможности выполнения ремонта системы ОПС, а также уведомлять Заказчика об оборудовании выработавшем установленные сроки эксплуатации.

3.4. Производить замену вышедших из строя приборов, извещателей и оконечных устройств ОПС на аналогичные по тактико-техническим характеристикам на период их ремонта или приобретения новых, но на срок не более 1 месяца.

3.5. При осуществлении работ использовать собственные средства и оборудование, в том числе обеспечить своих работников, осуществляющих ее техническое обслуживание, необходимыми контрольно-измерительными приборами, инструментом, запасными частями и комплектующими изделиями. Производить обучение указанных работников, инструктажи, контроль за соблюдением «Правил техники безопасности».

3.6. При срабатывании на Объекте пожарной сигнализации, направить на объект для выяснения причин срабатывания ПС, дежурный наряд охранников Исполнителя, и оповестить представителей Заказчика, а в случае признаков задымления или возгорания, вызвать пожарную охрану.

3.7. Обеспечить круглосуточный прием заявок от Заказчика на устранение неисправностей по тел: 919-499;919-400. Обеспечить выполнение заявок Заказчика в сроки, установленные настоящим договором.

3.8. Представитель Исполнителя при каждой проверке системы охранно-пожарной сигнализации на объекте ЗАКАЗЧИКА вносит запись о проделанной работе в журнал, хранящийся у ЗАКАЗЧИКА. Запись заверяется подписью уполномоченного представителя ЗАКАЗЧИКА.

4. Обязанности «Заказчика»

4.1. Обеспечить эксплуатацию оборудования в соответствии с требованиями технической документации и рекомендациями Исполнителя.

4.2. В случае выявления неисправности охранно-пожарной сигнализации немедленно сообщить об этом Исполнителю по телефону, указанному в п. 3.6. настоящего договора.

4.3. Сообщать письменно Исполнителю о начале проведения ремонта и других мероприятий на объекте, которые могут повлечь за собой выход из строя охранно-пожарной сигнализации за 5 календарных дней.

4.4. Предоставить список ответственных лиц для оповещения, в случае срабатывания пожарной сигнализации.

5. Ответственность сторон

5.1. Исполнитель не несёт ответственности за ущерб, причинённый стихийными бедствиями, пожаром, затоплением.

5.2. В случае установления Исполнителем пломб на оборудование Заказчик обязуется не нарушать их целостность без согласования с Исполнителем.

5.3. Исполнитель возмещает материальный ущерб причиненный Заказчику в результате невыполнения или ненадлежащего выполнения Подрядчиком обязательств по настоящему договору. Исполнитель возмещает затраты Заказчика, связанные с ложным срабатыванием сигнализации по причине ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств по договору, в случае предъявления таких затрат Заказчику со стороны охраняющей организации.

5.4. В случае наличия предписаний, рекомендаций и(или) привлечения к ответственности Заказчика контролирующими организациями, Исполнитель обязуется устранить допущенные нарушения и возместить убытки в установленные сроки, при условии, что замечания контролирующих органов явились следствием некачественно выполненных Исполнителем работ по настоящему договору.

5.5. Исполнитель возмещает Заказчику затраты по ремонту или приобретению новых средств сигнализации, выведенных из строя по причине неквалифицированного обслуживания этих средств персоналом Исполнителя.

5.6. В случае несвоевременной оплаты оказанных услуг по договору, Исполнитель имеет право приостановить обслуживание с предварительным уведомлением Заказчика за 15 дней до даты предполагаемого приостановления договора.

5.7. При ложном срабатывании сигнализации по вине Заказчика, составляется двусторонний АКТ с указанием причины, вызвавшей срабатывание ОС, согласно которого Заказчик выплачивает Исполнителю штраф в размере 200 (двести) рублей.

Выезд считается ложным в следующих случаях:

а) самовольное отключение системы пожарной сигнализации;

б) самовольное перемещение или обрыв элементов сигнализации Заказчиком или его представителем(и);

6. Срок действия Договора

6.1. Настоящий договор заключается сроком на один года и действует с «01» августа 2013 года по «31» июля 2014 года, включительно.

6.2. Если за 15 дней до окончания срока действия настоящего Договора ни одна из сторон не изъявит желания о его прекращении, Договор считается пролонгированным на тех же условиях на следующий календарный год.

6.3. Договор может быть расторгнут Заказчиком в любой момент, в случае предварительного уведомления Исполнителя за 15 дней до предполагаемой даты расторжения договора, Исполнителем - в случае предварительного уведомления Заказчика за 30 дней до предполагаемой даты расторжения договора.

7. Срок оказания услуг

7.1. Сроки оказания услуг определяются в Приложении № 1 Приложения - Перечень услуг

8. Дополнительные условия

8.1. Все условия, не предусмотренные настоящим Договором, регулируются действующим законодательством.

8.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны только в письменном виде, подписанными обеими сторонами, и рассматриваются как его неотъемлемая часть. В случае изменения своего наименования, местонахождения, номера контактного телефона и банковских реквизитов, Исполнитель обязуется в 10-дневный срок письменно известить Заказчика.

8.3. Стороны обязуются не разглашать сведения о другой стороне и (или) о содержании предусмотренной Договором работы, носящие по согласованному решению сторон конфиденциальный характер. Сторона, виновная в причинении другой стороне убытков вследствие неисполнения данного обязательства, несет установленную законом ответственность.

8.4. Споры, вытекающих из настоящего Договора рассматриваются в Арбитражном суде УР.

8.5. Настоящий Договор подписан в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу по одному для каждой из Сторон.

8.6. Настоящим Исполнитель подтверждает факт ознакомления с Правилами внутреннего распорядка и техники безопасности, действующими на объекте Заказчика.

Приложение Перечень оборудования системы ОПС

8. Адреса и реквизиты сторон:

ИСПОЛНИТЕЛЬ

ЗАКАЗЧИК

организация «Центр»

ИНН//

426008 16

р/с в филиале ВТБ в г.

Ижевске кор/счет

телефон: (34;

e-mail: *****@***ru

_____________// ___________/ ________________/

Приложение к договору

№ ___________ от «01» августа 2013 г.

Перечень работ

Периодичность обслуживания

Внешний осмотр составных частей системы (приемно-контрольного прибора, извещателей, оповещателей, шлейфа сигнализации) на отсутствие механических повреждений, коррозии, грязи, прочности креплений и т. д.

ежеквартально

Контроль рабочего положения выключателей и переключателей, исправности световой индикации, наличие пломб на приемно-контрольном приборе

ежемесячно

Контроль основного и резервного источников питания и проверка автоматического переключения питания с рабочего ввода на резервный

ежемесячно

Проверка работоспособности составных частей системы (приемно-контрольного прибора, извещателей, оповещателей, измерение параметров шлейфа сигнализации и т. д.)

ежемесячно

Профилактические работы

ежеквартально

Проверка работоспособности системы

ежемесячно

Измерение сопротивления защитного и рабочего заземления

ежегодно

Исполнитель: Заказчик:

_____________// ___________/ __________________ /

Список ответственных лиц за противопожарное состояние на Объекте

ФИО

Адрес проживания

телефон

Исполнитель: Заказчик:

_____________// ___________/ ____________________ /

pandia.ru

Договор на восстановление и техническое обслуживание пожарной сигнализации

Договор №____

на восстановление и техническое обслуживание  пожарной сигнализации

г. Астана «____» ____2011 года

ГККП «Государственная филармония» г. Астаны, именуемая в дальнейшем Заказчик, , действующего на основании Устава с одной стороны, и

____________________ в лице __________________________________________, именуемого в дальнейшем Исполнитель действующего на основании свидетельства о государственной регистрации _____________________________________, ________________________________________ с другой стороны, на основании Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» N 303 – III от 01.01.2001г., (с внесенными изменениями и дополнениями в Закон №87-IV от 01.01.2001 года) и итогов государственных закупок способом запроса ценовых предложений, заключили настоящий Договор о государственных закупках (далее - Договор) и пришли к соглашению о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по техническому обслуживанию и ремонту охранной пожарной сигнализации на объекте Заказчика.

1.2. Место оказания услуг: /3, общежитие Государственной филармонии.

2. Содержание и объем работы:

2.1.Техническое обслуживание систем пожарной безопасности проводится с целью поддержания работоспособного состояния установок в процессе всего срока эксплуатации путем ежемесячного проведения работ по профилактике, контроля технического состояния и устранения неисправностей, определенных эксплуатационной документацией.

3. Стоимость работ и порядок расчета

3.1. Общая сумма договора составляет ______________ (________________) тенге, в том числе НДС.

3.2. Форма оплаты: производится ежемесячная оплата за обслуживание охранной пожарной сигнализации в размере ________________ (_____________) тенге путем перечисления за фактически оказанные услуги согласно акту выполненных работ, подписанных сторонами.

4. Обязанности Сторон

4.1. Обязанности Исполнителя:

4.1.1. Контроль технического состояния систем охранной пожарной сигнализации, установленных на объекте Заказчика и обеспечение бесперебойной работы систем безопасности, осуществляется не реже одного раза в десять дней, с отметкой регистрации в журнале Заказчика.4.1.2. Проверка соответствия технических средств, в том числе их электрических и иных параметров проекту и требованиям технической документации.4.1.3.Выявление и устранение причин ложных срабатываний систем безопасности.4.1.4. Проведение плановых работ по техническому обслуживанию, объемы и сроки определяются согласно технического регламента.4.1.5. Устранение неисправностей установок системы (текущий ремонт) по вызову “Заказчика” осуществляется в технически возможный короткий срок.4.1.6. Производить внеплановый ремонт, ликвидацию последствий воздействия на технические средства неблагоприятных климатических, производственных и иных условий, а также монтаж и наладку систем безопасности в согласованные Заказчиком сроки.

4.1.7. Определение предельного состояния установок, при которых их дальнейшая эксплуатация становится невозможной или нецелесообразной, путем проведения освидетельствования.

4.1.8. Оказание технической помощи “Заказчику” в вопросах эксплуатации системы (проведение инструктажа, составление инструкций по эксплуатации, выдачу технических рекомендаций по улучшению работы системы и т. д.);

4.2. Обязанности Заказчика:

4.2.1. Приказом руководителя назначается ответственное лицо за соблюдение правил эксплуатации системы.4.2.2. Осуществлять эксплуатацию установок в соответствии с инструкцией и правилами технического содержания и установок систем безопасности.4.2.3. Своевременно ставить в известность Исполнителя о всех неполадках в работе системы для принятия

необходимых мер по ее восстановлению.

4.2.4. Обеспечить свободный доступ к средствам ОПС для выполнения работ по техническому обслуживанию специалистов Исполнителя. 4.2.5. Принимать необходимые меры к сохранности оборудования систем безопасности в процессе его эксплуатации или проведении ремонта помещений на охраняемых объектах.4.2.6. Сообщать Исполнителю за 15 дней о проведении капитального или текущего ремонта, а также переоборудования помещения, вследствие которых может быть нарушена работоспособность системы;4.2.7. Осуществлять приемку выполненных работ, подтверждая их выполнение подписью в Акте приемки.4.2.8. Своевременно производить оплату по настоящему договору.

5. Ответственность сторон.

5.1. Исполнитель несет ответственность за техническое состояние и работоспособность систем пожарной безопасности и осуществляет контроль за средствами, последовательностью и качеством выполнения услуг, а также координацией всех услуг по Договору.

5.2. В случае несоответствия оказываемых Услуг согласно представленному перечню, Заказчик имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке.

5.3. В случае ненадлежащего исполнения своих договорных обязательств, Заказчик без ущерба другим своим правам в рамках Договора вычитывает из оставшейся суммы Договора в виде пени в размере 0,01 % от стоимости несвоевременно оказанных (некачественных, недопоставленных) Услуг за каждый день просрочки.

5.4. В случае несвоевременной оплаты Заказчиком любой части Стоимости Договора, Заказчик обязан уплатить Исполнителю пеню в размере 0,01 % от неоплаченной части Стоимости Договора за каждый день просрочки.

5.5. Заказчик за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение условий Договора, вправе применить в отношении Исполнителя штрафные санкции в размере 10% от общей стоимости договора.

6. Срок действия договора и юридические адреса сторон

6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до 31 декабря 2011 года.6.2. Расторжение договора или изменение его условий оформляется в виде двухсторонних приложений к нему, заверенных обеими сторонами.6.3. Все вопросы, не оговоренные в настоящем договоре Стороны разрешают, руководствуясь действующим Законодательством Республики Казахстан.

6.4. Договор составлен и подписан в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу, один из которых хранится у Заказчика, другой - у Исполнителя.

Юридические адреса сторон:

Заказчик: Исполнитель:

ГККП «Государственная Филармония»

Управления культуры г. Астаны

Юр. адрес: г. Астана /1.

Факт. адрес: 2

РНН: 031400073240

ИИК: KZ468560000000026228

ВIC: KCJB KZ KX

ФАО «Банк ЦентрКредит» г. Астана

Тел.: 7-7172-752704

Генеральный директор ______________________________________

___________________ ___________________ _________________

Юрист____________

Приложение 1

к договору №____

Перечень оказываемых услугпо пожарной сигнализации

1. Общие сведения

Наименование предприятия (организации) Заказчика, реквизиты Общежитие ГККП «Государственной филармонии » г. Астаны, по адресу: /3.

Таблица 1. Перечень работ

При выходе из строя ОПС замена производится (кроме механических воздействии) за счет Исполнителя.

Перечень работ

Заказчик

Исполнитель

1

Внешний осмотр составных частей (приемо-контрольного устройства или прибора извещателей, шлейфа сигнализации) на отсутствие грязи, коррозии механических повреждений, прочности крепления и т. д. При выходе из строя-замена с составлением соответствующих актов.

Ежедневно

Ежемесячно

2

Контроль рабочего положения выключателей и переключателей, исправности световой индикации наличие пломб на приемо-контрольном устройстве. При выходе из строя-замена с составлением соответствующих актов.

Ежедневно

Ежемесячно

3

Контроль основного и резервного источников питания и проверка автоматического переключения питания с рабочего ввода на резервный При выходе из строя - замена с составлением соответствующих актов.

Ежедневно

Ежемесячно

4

Проверка работоспособности составных частей установки (приемо-контрольного устройства или прибора, извещателей. Измерение параметров шлейфа сигнализации и т. д.). При выходе из строя - замена с составлением соответствующих актов.

Ежедневно

Ежемесячно

5

Измерение сопротивления защитного и рабочего заземления. При выходе из строя-замена с составлением соответствующих актов.

Ежегодно

Ежемесячно

6

Профилактические работы.

Ежедневно

Ежемесячно

Заказчик: Исполнитель:

ГККП «Государственная филармония» ___________________________

Генеральный директор _______________________________________

___________________ _________________________________________

Подпишитесь на рассылку: Списки договоров, примеры и конкретные договора, рассортированные по тематическим спискам.

Поиск

Вики

Архив

Наука

Договора

Промышленность

Спорт

Юриспруденция

Технологии

Безопасность

pandia.ru


Смотрите также

Содержание, карта сайта.