Договор на монтаж пожарной сигнализации


Договор подряда на выполнение монтажа пожарной сигнализации

 г. Москва                                                                 «___»_________ 201_ г.

Открытое акционерное общество «_______________________» (сокращенное наименование – ОАО «______________»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора __________________, действующего на основании Устава, с одной стороны,

и Общество с ограниченной ответственностью «__________________», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице Генерального директора ______________, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор  на монтаж (далее – «Договор») о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА ПОДРЯДА1.1. По настоящему договору подряда Подрядчик обязуется в установленный договором на монтаж срок провести работы по монтажу и пуско-наладке пожарной сигнализации в помещении по адресу: г. Москва, ул. ________________, д. __, а Заказчик обязуется принять выполненные работы и уплатить обусловленную Договором цену.1.2. Срок выполнения работ составляет __ (_________________) рабочих дней с момента поступления авансового платежа Заказчика на расчетный счет Исполнителя при условии строительной готовности объекта.

1.3. Подрядчик предоставляет Заказчику копию лицензии ГУ ГПС МЧС РФ на монтаж, ремонт и обслуживание установок пожарной и охранно-пожарной сигнализации.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН2.1. Подрядчик обязан выполнять предусмотренные настоящим договором строительного подряда работы надлежащего качества, в соответствии с требованиями технических норм и правил и со сметой, определяющей цену работ.2.2. Обеспечение работ материалами и оборудованием несет Подрядчик.2.3. Сторона, которая предоставила материалы и оборудование, несет ответственность за обнаружившуюся невозможность использования предоставленных ею материалов или оборудования без ухудшения качества выполняемых работ.2.4. Заказчик вправе осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, качеством предоставленных Подрядчиком материалов, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.2.5. Подрядчик обязан исполнять полученные в ходе строительства указания Заказчика, если такие указания не противоречат условиям настоящего Договора и не представляют собой вмешательство в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.2.6. Подрядчик должен устранять по требованию Заказчика и за его счет недостатки, за которые Подрядчик не несет ответственности. Подрядчик вправе отказаться от выполнения обязанности, указанной в настоящем пункте, в случае, когда устранение недостатков не связано непосредственно с предметом настоящего договора на монтаж либо не может быть осуществлено Подрядчиком по не зависящим от него причинам.2.7. Заказчик может в любое время до сдачи ему результата работы отказаться от исполнения настоящего договора подряда на выполнение монтажных работ. В этом случае Заказчик обязан уплатить Подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения договора на монтаж, и приобретенных материалов и оборудования с передачей данных материалов и оборудования в собственность Заказчика.

2.8. Подрядчик приступает к выполнению работ по договору строительного подряда при условии строительной готовности объекта.

3. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ РАБОТ. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ3.1. Приемка работ осуществляется Заказчиком в течение 5 рабочих дней после получения им сообщения Подрядчика о готовности к сдаче объекта договора на монтаж.3.2. Сдача работ Подрядчиком и приемка их Заказчиком оформляются актом, который подписывается обеими Сторонами. При отказе одной из Сторон от подписания акта в нем делается отметка об этом, и акт подписывается другой Стороной.3.3. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки работ сторонами составляется двусторонний Акт с перечнем необходимых доработок, сроков их выполнения.3.4. В случае ненадлежащего выполнения работ Подрядчик не вправе ссылаться на то, что Заказчик не осуществлял контроль и надзор за их выполнением.

3.5. Гарантийный срок на результат работ по договору строительного подряда на выполнение монтажных работ устанавливается в 12 (двенадцать) месяцев с момента оформления акта сдачи-приемки работ. В период гарантийного срока в случае обнаружения недостатков Подрядчик устраняет их за свой счет в течение 10 (десяти) дней с момента получения претензии Заказчика.

4. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ ПО ДОГОВОРУ4.1. Оплата выполненных по настоящему Договору работ производится Заказчиком в размере, предусмотренном сметой, а именно ___________ (___________________________тысяч) рублей __ копеек, в том числе НДС 18% - __________ (__________________ тысяч _______________) рублей __ копеек.4.2. Заказчик выплачивает Подрядчику аванс в размере 50% стоимости работ по договору подряда на выполнение монтажных работ в течение 10 (десяти) банковских дней после подписания настоящего договора на монтаж. Окончательный расчет в размере 50% стоимости работ по Договору производится в течение 10 (десяти) банковских дней после окончательной сдачи работ Подрядчиком Заказчику и подписания акта сдачи-приемки работ при условии, что работы выполнены надлежащим образом и в сроки, установленные настоящим Договором, или досрочно.

4.3. Форма оплаты - безналичная путем перечисления денежных средств в рублях Российской Федерации на расчетный счет Продавца.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору подряда  на выполнение монтажных работ Стороны несут ответственность в соответствии с настоящим Договором и действующим законодательством Российской Федерации.5.2. В случае несвоевременной сдачи работ по договору на монтаж с Подрядчика взимается пени в размере 0,5 % (ноль целых пять десятых) от общей сметной стоимости работ по Договору в день, за каждый день просрочки.5.3. При невыполнении Подрядчиком гарантийных обязательств в срок, установленный в Договоре, Подрядчик обязан уплатить Заказчику пеню в размере 0,5 (ноль целых пять десятых) процента от сметной стоимости работ по Договору, за каждый день задержки. Уплата пени не освобождает стороны от выполнения обязательств по настоящему договору подряда на выполнение монтажных работ.5.4. В период гарантийного срока при невыполнении Подрядчиком своих обязательств Заказчик вправе устранить недостатки выполненных по Договору работ своими силами или с привлечением третьих лиц, а Подрядчик обязан возместить Заказчику все понесенные при этом расходы.

5.5. В случае неисполнения или ненадлежащее исполнение обязательств по договору на монтаж по требованию Заказчика Подрядчик обязан оплатить единовременный штраф в размере 50% (пятидесяти процентов) от сметной стоимости работ по договору строительного подряда.  

И т.д…

Весь типовой бланк и образец договора подряда на выполнение монтажа пожарной сигнализации доступен для бесплатного скачивания в виде прикрепленной формы документа.

uristhome.ru

Образец договора подряда по выполнение работ по монтажу, пуско-наладочным работам, обучению персонала и гарантийное обслуживание систем охранной, пожарной и тревожной сигнализации, систем телевизионного наблюдения и контроля доступа, заключаемый между юридическими лицами.

по выполнение работ по монтажу, пуско-наладочным работам, обучению персонала и гарантийное обслуживание систем охранной, пожарной и тревожной сигнализации, систем телевизионного наблюдения и контроля доступа

г.

«» 2019 г.

в лице , действующего на основании , именуемый в дальнейшем «Подрядчик», с одной стороны, и в лице , действующего на основании , именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор», о нижеследующем:

1.1. В настоящем договоре ниже перечисленные термины и определения имеют следующее толкование:

  1. «Технадзор» означает лицо, назначенное Заказчиком и сообщенное Подрядчику, осуществляющее контроль по выполнению Подрядчиком подрядных работ в соответствии с условиями Договора;
  2. «Объект» – здание (помещения), определенное Заказчиком для выполнения предусмотрены настоящим Договором Работ, расположенное по адресу ;
  3. «Стоимость Договора» означает общую сумму Договора;
  4. «Договор» – гражданско-правовой договор, заключенный между Заказчиком и Подрядчиком в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации на монтаж, пуско-наладочные работы, обучение персонала и гарантийное обслуживание систем охранной, пожарной и тревожной сигнализации, систем телевизионного наблюдения и контроля доступа, со всеми прилагаемыми к нему документами, на которые в Договоре имеется ссылка. Все дополнения и изменения в Договоре, после его подписания, могут быть сделаны путем принятия изменения. Все изменения и дополнения к Договору, являются его неотъемлемой частью.
  5. «Системы» – комплекс оборудования охранной, пожарной и тревожной сигнализации, телевизионного наблюдения и контроля доступа, объединенного технологической схемой, поставленного Подрядчиком в рамках данного Договора для монтажа на Объекте.
  6. «Материалы» означает все расходные материалы, которые Подрядчик использует для выполнения работ на Объекте;
  7. «Оборудование» означает все машины и механизмы Подрядчика, которые временно находятся на участке для выполнения им Работ на Объекте;
  8. «Срок выполнения Работ» означает срок, в течение которого Подрядчик должен завершить выполнение Работ на Объекте;
  9. «Дни» – календарные дни, «месяцы» – календарные месяцы;
  10. «Изменения» – изменения, данные Заказчиком после подписания Договора;
  11. «Дефект» – часть работ, выполненных с нарушениями условий Договора;
  12. «Период устранения недоделок и дефектов» – период устранения недоделок и дефектов, обнаруженных в процессе проверок выполнения Работ, при приемке выполненных Работ».

1.2. Перечисленные ниже документы и условия, оговоренные в них, образуют данный Договор и считаются его неотъемлемой частью, а именно:

  1. настоящий Договор;
  2. проектно-сметная документация/рабочие чертежи (указать номера чертежей и их даты, объемно-планировочные, конструктивные, технологические, инженерные, природоохранные, экономические и иные решения, а также сметные расчеты для организации и ведения монтажных и пуско-наладочных работ).
  3. Календарный план производства Работ.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

2.1. Подрядчик обязуется:

  1. в соответствии с проектно-сметной документацией Заказчика:
    • осуществить поставку необходимых систем охранной, пожарной и тревожной сигнализации, систем телевизионного наблюдения и контроля доступа в соответствии со спецификациями, согласованными Сторонами;
    • выполнить монтаж, пуско-наладочные работы систем охранной, пожарной и тревожной сигнализации, систем телевизионного наблюдения и контроля доступа;
    • обеспечить обучение персонала методам наладки и эксплуатации систем, включая передачу опыта и специфических навыков работы с системами охранной, пожарной и тревожной сигнализации, систем телевизионного наблюдения и контроля доступа;
    • осуществлять гарантийное обслуживание систем охранной, пожарной и тревожной сигнализации, систем телевизионного наблюдения и контроля доступа, (далее Работы), сдать результаты выполненных Работ Заказчику в сроки и на условиях настоящего Договора, а Заказчик обязуется принять и оплатить результаты Работы в соответствии с условиями настоящего Договора.

2.2. Подрядчик обязуется выполнить Работы собственными силами, собственными материалами и оборудованием.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Заказчик обязуется:

  1. принять и оплатить в размере, в сроки и в порядке, предусмотренные настоящим договором:
    • поставленные Подрядчиком в соответствии с условиями Договора необходимые для монтажа системы;
    • выполненные Работы по монтажу систем, пуско-наладочные работы, услуги по обучению персонала;
  2. откорректировать срок выполнения Работ с оформлением дополнительного соглашения, подписанного уполномоченными представителями Сторон, в случае если имеют место форс-мажорные обстоятельства или отклонения от сметы, предложенные Заказчиком Подрядчику, требуют дополнительных сроков для выполнения Работ;
  3. в течение календарных дней с даты получения уведомления Подрядчика об окончании Работ назначить комиссию для приемки результатов Работ;
  4. осуществлять надзор над качеством выполняемых Работ, соблюдением сроков их выполнения (графика, календарного плана производства Работ), качеством использованных Подрядчиком материалов;
  5. на период выполнения монтажных и пуско-наладочных работ предоставить план электропроводки помещений, в которых должна производится прокладка кабельных линий связи, а также обеспечить присутствие ответственного специалиста – энергетика.
  6. на период проведения Работ предоставить Подрядчику помещение по месту выполнения Работ для хранения инструментов, материалов и оборудования, обеспечить их сохранность и работоспособность;
  7. обеспечить беспрепятственный доступ к месту проведения Работ работников и специалистов;
  8. соблюдать конфиденциальность совершаемой сделки, предоставлять информацию третьим лицам по выполненной Работе только с письменного согласия Подрядчика;

3. 2. Заказчик вправе:

  1. во всякое время проверять ход и качество Работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его оперативную деятельность по выполнению Работ;
  2. если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению настоящего Договора или выполняет Работу настолько медленно, что окончание ее к сроку, установленному настоящим Договором становится явно невозможным, Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения убытков;
  3. если во время выполнения Работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, Заказчик вправе назначить Подрядчику разумный срок для устранения Дефектов и при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от настоящего Договора либо устранить Дефекты своими силами, или поручить устранение Дефектов третьему лицу с отнесением расходов на Подрядчика, а также потребовать возмещения убытков.
  4. при отсутствии оснований, указанных в п.2 и п.3 данного пункта Договора, Заказчик не вправе отказаться от исполнения настоящего Договора.
  5. назначить ответственных лиц для осуществления технического надзора над качеством Работ и согласования технической документации, соблюдения сроков выполнения (графика), качеством используемых Подрядчиком материалов;
  6. запрашивать у Подрядчика любую информацию, касающуюся выполнения Работ;
  7. вносить изменения и дополнения в график выполнения Работ по согласованию с Подрядчиком;
  8. проводить испытания систем для проверки их качества, а также качества выполненных Работ и материалов, используемых Подрядчиком для выполнения Работ;
  9. остановить работу Подрядчика в целом или ее части в случае обнаружения в ходе выполнения Работ отступлений Подрядчика от строительных норм и правил, проектно-сметной документации, требований, установленных Договором, до устранения причин остановки;
  10. поручить Подрядчику выполнение дополнительных Работ, не предусмотренных проектно-сметной документацией, стоимость которых не превышает % от Общей суммы Договора, при этом Подрядчик не вправе требовать от Заказчика оплаты таких дополнительных Работ.

3.3. Подрядчик обязуется:

  1. выполнить Работы по Договору надлежащего качества, в точном соответствии со строительными нормами и правилами (СНиП) Российской Федерации, проектно-сметной документацией;
  2. сдать выполненные Работы Заказчику в порядке, в сроки и в соответствии с условиями настоящего Договора;
  3. соблюдать требования, содержащиеся в проектно-сметной документации, а также требования охраны труда, производственной санитарии, экологии, иные требования к производству Работ, установленные в нормативных правовых актах Российской Федерации, регламентирующих вопросы, относящиеся к предмету Договора;
  4. соблюдать конфиденциальность совершаемой сделки, предоставлять информацию третьим лицам по выполненной Работе только с письменного согласия Заказчика;
  5. за свой счет и своевременно устранить все замечания, Дефекты, выявленные в процессе выполнения, сдачи и приемки выполненных Работ;
  6. по окончании выполнения Работ передать Заказчику следующие документы:
    • Схему размещения оборудования системы на Объекте и описание ее функционирования.
    • Инструкцию по эксплуатации системы.
    • при необходимости иную техническую документацию;
  7. провести обучение персонала Заказчика, осуществляющего эксплуатацию систем, методам наладки и эксплуатации, включая передачу опыта и специфических навыков работы с системами охранной, пожарной и тревожной сигнализации, систем телевизионного наблюдения и контроля доступа;

3.4. Подрядчик вправе:

  1. досрочно выполнить Работы, предусмотренные Договором, письменно предупредив об этом Подрядчика за календарных дня;
  2. требовать оплату выполненных Работ согласно условиям настоящего Договора.

3.5. Заказчик обязуется точно выполнять все технические указания специалистов Подрядчика, относящиеся к эксплуатации систем и оборудования, а Подрядчик гарантирует правильность даваемых его специалистами технических указаний в процессе выполнения монтажных Работ.

4. ОБЩАЯ СУММА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

4.1. Общая сумма Договора складывается из: стоимости систем, расходов по их поставки; стоимости проведения монтажных, пуско-наладочных Работ и гарантийного обслуживания смонтированных систем, стоимости обучения специалистов Заказчика, и устанавливается в технической спецификации на поставку систем охранной, пожарной и тревожной сигнализации, систем телевизионного наблюдения и контроля доступа, а также в протоколе согласования цены на поставленные системы, выполняемые Работы, являющихся неотъемлемой частью настоящего Договора;

4.2. Оплата по настоящему Договору производится в следующем порядке:

  1. Заказчик перечисляет Подрядчику авансовый платеж размере % от общей суммы Договора, указанной в документах, перечисленных в п.4.1. настоящего Договора, по реквизитам Подрядчика, установленным в настоящем Договоре;
  2. по мере подписания Сторонами актов выполненных Работ, Заказчик перечисляет Подрядчику стоимость выполненных Работ, указанных в актах, за минусом % от суммы авансового платежа, перечисленного в соответствии с подпунктом 1 настоящего пункта.
  3. окончательный расчет производится в течение не более 3-х операционных дней после подписания Акта сдачи – приемки выполненных Работ в полном объеме, путем перечисления оставшейся стоимости выполненных Работ на счет Подрядчика.

5. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

5.1. Срок выполнения Работ составляет дней с даты вступления Договора в силу. Сторонами устанавливаются следующие промежуточные сроки выполнения Работ:

  • поставка систем охранной, пожарной и тревожной сигнализации, систем телевизионного наблюдения и контроля доступа в срок до «»2019 года;
  • монтаж, пуско-наладочные работы в срок до «»2019 года;
  • обучение специалистов Заказчика в течение дней.

5.2. Подрядчик вправе выполнить работы досрочно, письменно предупредив об этом Заказчика за дня.

5.3. Заказчик вправе продлить срок выполнения Работ:

  1. если имеют место форс-мажорные обстоятельства;
  2. если отклонения, предложенные им в проектно-сметную документацию, требуют дополнительных сроков для выполнения Работ;
  3. если Заказчик дает распоряжение на приостановку Работ в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Договора;
  4. если Заказчиком несвоевременно выплачивает авансовый платеж;
  5. в процессе выполнения работ были выявлены скрытые Дефекты, требующие дополнительных трудовых затрат. При этом виновная Сторона обязана письменно уведомить об этом другую Сторону в течении рабочих дней;
  6. наступают другие обстоятельства, влекущие за собой увеличение срока выполнения Работ, наступившие не по вине Подрядчика;

5.4. В случае наступления обстоятельств, указанных в п.5.3. Договора, срок выполнения Работ продлевается на срок действия подобных обстоятельств.

5.5. Изменение срока выполнения Работ должно быть совершено в письменной форме. При этом простой в ходе выполнения Работ, согласовывается и актируется Сторонами с момента его возникновения и подписывается уполномоченными лицами с обеих Сторон. Сроки выполнения Работ продлеваются на срок простоя, произошедшего по вине Заказчика, путем оформления Сторонами дополнительного соглашения к настоящему Договору. Возникшие при этом затраты Подрядчика оплачиваются Заказчиком дополнительно.

6. ПОРЯДОК ПРИЕМА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

6.1. В процессе выполнения монтажных Работ все основные части оборудования и систем должны быть тщательно проверены. Результаты осмотра должны быть изложены в протоколе, подписанном представителями Подрядчика и Заказчика на месте монтажа. При наличии Дефектов систем в протоколе должно быть указано их точное описание, причины возникновения, меры по устранению, а также установлена ответственность Сторон за эти Дефекты. Стороны устанавливают, что период устранения недоделок и дефектов не должен превышать дней.

6.2. По окончании монтажа и пусконаладочных Работ представителями Подрядчика и Заказчика составляется и подписывается протокол о готовности систем к окончательным испытаниям и пуску в эксплуатацию. В протоколе указывается оценка качества произведенного монтажа систем в целом, а если необходимо, то и отдельных оборудования и агрегатов. Окончательные испытания систем производятся по программе, согласованной представителями Заказчика и Подрядчика в соответствии с техническими требованиями Договора. Монтажные работы считаются законченными после проведения всех видов монтажных, пусконаладочных Работ, испытаний систем с достижением гарантированных по Договору показателей, о чем составляется «Протокол проведения окончательных испытаний и пуска систем в эксплуатацию».

6.4. Заказчик, при наличии замечаний, Дефектов в выполненных Работах, уведомляет об этом Подрядчика в письменной форме, а Подрядчик в установленные Заказчиком сроки обязан устранить все указанные замечания и Дефекты. После устранения имеющихся замечаний, уполномоченные представители обеих Сторон подписывают акт приема-передачи выполненных Работ, предусмотренных Договором в полном объеме.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. За невыполнение и/или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7.2. Подрядчик за несоблюдение сроков выполнения Работ, кроме случаев продления срока выполнения Работ в соответствии с условиями договора, выплачивает Заказчику пеню в размере % от стоимости невыполненных, несвоевременно выполненных Работ за каждый день просрочки, но не более % от Общей суммы Договора.

7.3. За нарушение сроков платежей, предусмотренных условиями договора, Заказчик выплачивает Подрядчику пеню в размере % от суммы, подлежащей выплате Подрядчику за каждый день просрочки, но не более % от Общей суммы Договора.

7.4. Подрядчик обязан в случае увеличения объемов строительно-монтажных Работ, предусмотренных заданием на проектирование, но возникших в связи с ошибками (недоработками) проектной документации, оплатить данные строительно-монтажные Работы за свой счет.

7.5. При прекращении Работ по указанию Заказчика или расторжении Договора по его инициативе, Заказчик обязан в -дневный срок со дня прекращения Работ оплатить стоимость фактически выполненных Подрядчиком Работ.

7.6. Оплата неустойки (пени) не освобождает виновную Сторону от надлежащего исполнения обязательств по договору.

8. ГАРАНТИИ

8.1. Подрядчик гарантирует, что поставленные по настоящему Договору системы охранной, пожарной и тревожной сигнализации, систем телевизионного наблюдения и контроля доступа являются новыми, неиспользуемыми, соответствующими ГОСТам, ТУ, сертификатам качества и сертификатам соответствия. Подрядчик гарантирует, что качество выполненных Работ соответствует строительным нормам и правилам Российской Федерации (СНиП) и условиям Договора.

8.2.Смонтированные системы подлежит гарантийному обслуживанию сроком на месяцев с момента подписания уполномоченными представителями Сторон Акта сдачи-приемки выполненных Работ.

8.3. В период гарантии Подрядчик в течении рабочих дней с момента получения по факсу заявки от Заказчика на гарантийный ремонт системы обеспечивает своими силами и за свой счет бесплатную замену признанных неисправными представителями службы сервиса Подрядчика узлов, блоков и компонентов системы. Неисправность фиксируется в виде Акта о неисправности, подписанного обеими сторонами Договора. Ремонт и замена производится специалистами службы сервиса Подрядчика не позднее рабочих дней с момента подписания Акта о неисправности.

8.4. Подрядчик освобождается от выполнения гарантийных обязательств в случаях, если: имеются механические повреждения или следы вскрытия оборудования систем; Заказчиком нарушены условия, изложенные в Инструкции по эксплуатации системы.

8.5. Нарушения условий, установленных в п.8.4. фиксируется специалистами Подрядчика в виде Акта о неисправности систем и оборудования. Оборудованием и системы, по которому отмечены нарушения, с гарантийного обслуживания снимаются.

8.6. В случае прекращения гарантийного обслуживания дальнейшее обслуживание может осуществляться по дополнительному Договору между сторонами. Подрядчику предоставляется право производить конструктивные изменения в системе, по согласованию с Заказчиком.

9. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

9.1. Подрядчик обязуется не раскрывать без предварительного письменного согласия Заказчика кому-либо содержание Договора или какого-либо из его положений, а также проектной и технической документации или информации, предоставленных Заказчиком или от его имени другими лицами, за исключением того персонала, который привлечен Подрядчиком для выполнения Договора. Указанная информация должна предоставляться этому персоналу конфиденциально и в той мере, насколько это необходимо для выполнения договорных обязательств.

9.2. Подрядчик обязуется не использовать без предварительного письменного согласия Заказчика какие-либо вышеперечисленные документы или информацию, кроме как в целях реализации Договора.

10. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

10.1. В случае возникновения разногласий в процессе исполнения обязательств по Договору, Стороны обязаны предпринять все необходимые меры для их урегулирования во внесудебном порядке.

10.2. В случае если Стороны не пришли к соглашению в течение после начала переговоров, любая из Сторон может потребовать решения спора судом в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

11. ФОРС-МАЖОР

11.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору, если они явились следствием наступления обстоятельств непреодолимой силы: наводнений, землетрясений, пожаров, стихийных бедствий, блокад, забастовок, военных действий, террористических актов и иных подобных обстоятельств, которые стороны не могли предвидеть и которые повлияли на исполнение Договора. Сроки исполнения обязательств Стороной, подвергшейся влиянию обстоятельств непреодолимой силы, передвигаются на период действия таких обстоятельств.

11.2. В случае если обстоятельства непреодолимой силы будут длиться более , Стороны имеют право отказаться от дальнейших обязательств по Договору. При этом Подрядчик обязан вернуть Заказчику ранее оплаченную последним сумму предоплаты в полном размере за вычетом стоимости фактически поставленных систем, выполненных Работ, а Заказчик оплатить фактически поставленные системы и выполненные Работы, превышающие сумму предоплаты, и ни одна из Сторон не будет иметь право требовать от другой Стороны возмещения каких-либо убытков.

11.3. Сторона, для которой станет невозможным исполнение своих обязательств по Договору, незамедлительно, но не позднее календарных дней, уведомляет другую Сторону о начале и прекращении обстоятельств, указанных в п.11.1 настоящего Договора, а также представляет подтверждающий документ соответствующего уполномоченного государственного органа.

12. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

12.1. Договор вступает в силу с даты подписания обеими Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по нему.

12.2. Все изменения и дополнения к Договору оформляются дополнительным соглашением, и подписываются уполномоченными представителями обеих Сторон.

12.3. Все приложения к Договору, на которые в нем имеется ссылка, являются неотъемлемыми частями настоящего Договора.

12.4. Договор составлен в двух экземплярах, на русском языке, каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для Заказчика и Подрядчика.

12.5. В случае реорганизации одной из Сторон, права и обязанности по Договору не прекращаются и переходят к правопреемникам Сторон.

12.6. Ни одна из Сторон не имеет права передавать свои права и обязательства по Договору третьим лицам без письменного согласия другой Стороны.

12.7. Во всем остальном, что не предусмотрено условиями Договора, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

13. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

14. ПОДПИСИ СТОРОН

Подрядчик _________________

Заказчик _________________

10 пользователей добавили этот документ в избранное

Обратите внимание, что договор подряда составлен и проверен юристами и является примерным, он может быть доработан с учетом конкретных условий сделки. Администрация Сайта не несет ответственности за действительность данного договора, а также за его соответствие требованиям законодательства Российской Федерации.

dbsd.ru

Договор на монтаж пожарной сигнализации

2.1. Стоимость и объем работ по настоящему договору определяются в соответствии со сметой, являющейся неотъемлимым приложением к настоящему договору, проектной и иной прилагаемой технической декументацией.

2.2. Заказчик производит предварительную оплату работ по монтажу и наладке системы в размере ЧИСЛОМ (ПРОПИСЬЮ) рублей на основании счета исполнителя. Окончательный расчет осуществляется на основании акта выполненных работ

и счета исполнителя.

3.1. Работы по настоящему договору начинаются не позднее чем ______ срок с момента поступления предварительной оплаты на счет Исполнителя и должны быть выполнены в течение _____ рабочих дней при условии завершения в помещениях, подлежащих оборудованию системой безопасности, строительных, ремонтных или иных работ, которые не

позволяют проводить одновременно с ними монтаж системы.

В противном случае, срок выполнения работ продляется на время, необходимое для создания услових для проведения монтажа системы безопасности. По окончании работ

стороны в _____ срок обязуются осуществить сдачу- приемку работ и подписать акт выполненных работ.

4.1.1. обязуется выполнить работы, указанные в пункте 1.1. настоящего договора в соответствии с действующими нормативными требованиями и технической документацией и в оговоренные в п.3.1 сроки;

4.1.2. в случае причинения в ходе выполнения работ по своей вине имущественного или иного ущерба заказчику обязуется возместить его в полном объеме на основании отдельного соответствующего акта и (или) дополнительного

соглашения к настоящему договору.

4.2.1. оплачивает стоимость выполненных работ по цене и в порядке, предусмотренном п.2 настоящего договора

4.2.2. обеспечивает надлежащие условия для выполнения работ по монтажу и наладке системы безопасности, а именно: предоставляет доступ Исполнителю во все помещения объекта, подлежащие оборудованию системой безопасности, обеспечивает условия (на время проведения монтажных и наладочных работ) для размещения и хранения приборов,

материалов и оборудования.

4.2.3. до момента сдачи (приемки) системы в эксплуатацию и подписания соответствующего акта, несет материальную ответственность за повреждение своими сотрудниками и (или) третьими лицами смонтированного оборудования системы сигнализации в размере стоимости работ по ее восстановлению на основании отдельного двухстороннего акта и (или)

дополнительного соглашения к настоящему договору.

5.1.Заказчик назначает на месте выполнения работ своего представителя, который от имени Заказчика совместно с Исполнителем осуществляет контроль за ходом выполнения работ.

5.2 Исполнитель гарантирует соответствие смонтированной им аппаратуры требованиям нормативно- технической документации и работоспособность системы безопасности в течение СРОК, при условии соблюдения заказчиком правил

эксплуатации системы.

6.1 . Настоящий договор может быть расторгнут по взаимному соглашению сторон.

7.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного выполнения сторонами своих обязательств по настоящему договору.

7.2. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой стороны.

7.3. Меры ответственности сторон и порядок разрешения споров, не предусмотренные в настоящем договоре, применяются в соответствии с нормами гражданского законодательства Российской Федерации.

7.4. В течение срока действия настоящего договора стороны могут заключать дополнительные соглашения, являющиеся приложениями к настоящему договору.

7.5 Все претензии по настоящему договору каждой из сторон должны быть предъявлены в письменном виде и рассмотрены в _____ срок с момента получения их другой стороной.

7.6 К настоящему договору прилагаются: (ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛАГАЕМЫХ ДОКУМЕНТОВ)

ОРГАНИЗАЦИЯ- исполнительИНН _____, КПП ______АДРЕСР/С _______БАНКБИК и иные реквизиты БАНКАИсполнитель______________ Фамилия И.О.

ОРГАНИЗАЦИЯ- заказчикИНН _____, КПП ______АДРЕСР/С _______БАНКБИК и иные реквизиты БАНКАЗаказчик______________ Фамилия И.О.

В этом случае ответственность за качество и сроки проведения работ третьими лицами возлагается на Исполнителя. 4.3.4. Выполнить работы в соответствии с заданием Заказчика и настоящим договором с надлежащим качеством. 4.3.5. При готовности результата работ к сдаче известить об этом Заказчика в _______________ срок.

4.3.6. Исполнитель обязан немедленно предупредить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работу при обнаружении: — возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;

4.4.1. Привлекать третьих лиц для исполнения обязательств по настоящему Договору.

Срок выполнения работ составляет __ (_________________) рабочих дней с момента поступления авансового платежа Заказчика на расчетный счет Исполнителя при условии строительной готовности объекта.

1.3. Подрядчик предоставляет Заказчику копию лицензии ГУ ГПС МЧС РФ на монтаж, ремонт и обслуживание установок пожарной и охранно-пожарной сигнализации. 2.1. Подрядчик обязан выполнять предусмотренные настоящим договором строительного подряда работы надлежащего качества, в соответствии с требованиями технических норм и правил и со сметой, определяющей цену работ.

2.2. Обеспечение работ материалами и оборудованием несет Подрядчик. 2.3. Сторона, которая предоставила материалы и оборудование, несет ответственность за обнаружившуюся невозможность использования предоставленных ею материалов или оборудования без ухудшения качества выполняемых работ.

2.4. Заказчик вправе осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, качеством предоставленных Подрядчиком материалов, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика. 2.5.

Подрядчик обязан исполнять полученные в ходе строительства указания Заказчика, если такие указания не противоречат условиям настоящего Договора и не представляют собой вмешательство в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

3.3. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки работ сторонами составляется двусторонний Акт с перечнем необходимых доработок, сроков их выполнения. 3.4. В случае ненадлежащего выполнения работ Подрядчик не вправе ссылаться на то, что Заказчик не осуществлял контроль и надзор за их выполнением. 4.3.

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору подряда на выполнение монтажных работ Стороны несут ответственность в соответствии с настоящим Договором и действующим законодательством Российской Федерации. 5.2.

В случае несвоевременной сдачи работ по договору на монтаж с Подрядчика взимается пени в размере 0,5 % (ноль целых пять десятых) от общей сметной стоимости работ по Договору в день, за каждый день просрочки.

В данном случае, для заказчика монтажная организация становится ещё и поставщиком. Причин тому несколько. После проведения подготовительных работ можно преступать к выполнению монтажа.

Помимо проектных технических решений и условий выполнения работ, продиктованных заказчиком, существует целый ряд требований, которые монтажная организация должна соблюсти.

Начинаются строительно-монтажные работы с проведения вводного и первичного инструктажей.

Оба они направлены на то, чтобы проводимые работы проводились с максимальным вниманием и были безопасны для каждого участника производственного процесса.

Подробный перечень и стоимость работ (товаров) указаны в Смете (Приложение № 1 к настоящему договору) 3.

4.3. Уполномоченные лица «Исполнителя» должны проводить проверку качества выполненных работ и качества используемых материалов.

Использование материалов, не соответствующих условиям п.4.2. настоящего договора, запрещается.

5. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ 5.1.

А.Э. Нудельмана», расположенной по адресу: Московская область, г.

Климовск, ул. Заводская, д. 2, для нужд АО «Технологии Безопасности». работ по монтажу и пусконаладке автоматической установки пожарной сигнализации (АПС) и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) транспортно-складской базы АО «КБточмаш им.

А.Э. Нудельмана», расположенной по адресу: Московская область, г. Климовск, ул. Заводская, д. 2, для нужд АО Способ закупки: Запрос котировок.

Заказчик: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ТЕХНОЛОГИИ БЕЗОПАСНОСТИ». Организация, разместившая сведения: Общество с ограниченной ответственностью «ЭТП». Извещение о закупке: № 31502677848 «Запрос котировок в электронной форме на право заключить договор на выполнение работ по монтажу и пусконаладке автоматической установки пожарной сигнализации (АПС) и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) транспортно-складской базы АО «КБточмаш им.

А.Э. Нудельмана», расположенной по адресу: Московская область, г. Климовск, ул. Заводская, д. 2, для нужд АО Способ закупки: Запрос котировок. Заказчик: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ТЕХНОЛОГИИ БЕЗОПАСНОСТИ».

Организация, разместившая сведения: Общество с ограниченной ответственностью «ЭТП».

В нашей компании применяется гибкое ценообразование, действует гарантия на установленное оборудование и противопожарную систему, разумная стоимость обслуживания пожарной сигнализации исходя из количества датчиков.

Предлагаем ознакомиться:   Образец объективки на директора

Узнайте сколько будет стоить пожарная сигнализация на Вашем объекте по телефону: 7(495)143-80-88 или напишите нам на электронную почту: Посмотрите примерный типовой расчёт стоимости монтажа АПС с привязкой к площади помещений.

Договор на монтаж охранно-пожарной сигнализации

4.3.4.

Выполнить работы в соответствии с заданием Заказчика и настоящим договором с надлежащим качеством. 4.3.5. При готовности результата работ к сдаче известить об этом Заказчика в срок. 4.3.6. Исполнитель обязан немедленно предупредить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работу при обнаружении: — возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы; — иных не зависящих от Исполнителя обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемой работы либо создают невозможность ее завершения в срок.

4.4.

Договор монтажа и пусконаладке пожарной сигнализации

заключили настоящий Договор о нижеследующем: 1.1.

Подрядчик по заданию Заказчика обязуется выполнить работы по поставке, монтажу и пуско-наладке оборудования GEZE (далее – Оборудование) на объекте находящемся по адресу: г. Москва, ___________, стр.3.

1.2. Услуги и работы, осуществляемые Исполнителем согласно данному Договору, именуются далее по тексту – Услуги.

Заказчик создает Исполнителю необходимые условия для выполнения Услуг, принимает их результаты и оплачивает эти Услуги согласно условиям, указанным в настоящем Договоре.

1.5. Под пуско-наладкой понимается выполнение работ по регулировке, тестированию и настройке Оборудования в соответствии с требованиями Производителя и пожеланиями Заказчика.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА ПОДРЯДА 1.1. По настоящему договору подряда Подрядчик обязуется в установленный договором на монтаж срок провести работы по монтажу и пуско-наладке пожарной сигнализации в помещении по адресу: г. Москва, ул. ________________, д.

__, а Заказчик обязуется принять выполненные работы и уплатить обусловленную Договором цену.

1.2. Срок выполнения работ составляет __ (_________________) рабочих дней с момента поступления авансового платежа Заказчика на расчетный счет Исполнителя при условии строительной готовности объекта. 1.3. 2019 г.

Фотоотчет с производственного участка в Домодедовском районе, где установлен бетонный завод EUROMIX CROCUS 60/1500.3.15 ALFA (СКИП).

подробнее >> 25 ноября 2019 г. Что это значит? Генератор требует не только проведение пусконаладочных работ, но и дальнейшее обслуживание, соответственно в комнате должно оставаться свободное пространство минимум один метр во все стороны от установленного агрегата.

Тем не менее, шеф-монтаж и пуско-наладка в любой точке Российской Федерации могут быть включены в договор поставки.

1) может применяться только при ремонте, (вообще откуда он это взял) 2)в проекте про нее ничего нет, поэтому расценка взята необосновано.

Уважаемые форумчане подскажите пожалуйста нормативные ссылки по производству этого вида работ в монтаже АПС? И попутно в каких случаях можно не производить пусконаладку?

Государственная противопожарная служба Всероссийский ордена знак почета научно-исследовательский институт противопожарной обороны обязательным приложением 1 к СНиП 3.05.05-84, А то лично у меня однозначного ответа на ваш вопрос нет. Я тут так подумал, это ведь также может касаться и системы видионаблюдения?

Я абсолютно с Вами согласен, не понятно только Есть ли в договоре слово «пусконаладка»? Договор — это главное. В принципе хозяин в своём вправе договориться с вами только на монтаж. И это нормально. Например, он не доверяет вашим наладчикам и у него есть близкий знакомый его жены, которому он больше доверяет, чем вам.

Он может не доверить вам даже оборудование покупать, а купит его сам, а вам хочет поручить только по стремянкам лазать и дырки сверлить.

Это его право. —Конец цитаты—— Если хозяин расшифрует все работы, которые заложены, а особенно, которые скрыты в пунктах сметы — вы офигеете всё это выполнять и предъявлять и сдаче работ. Так что будьте осторожны с такими заявлениями.

Честно говоря не понял, про все пункты к смете. Вот например один из них: Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 20 лучей Рабочий монтажник среднего разряда 4,3 Дюбели пластмассовые с шурупами 12х70 мм Вспомогательные ненормируемые материалы От чего здесь можно больно офигеть?

Посложнее с прокладкой кабель-каналов Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм Оплата Рабочий монтажник среднего разряда 3,8лата труда рабочих Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т Электроды диаметром 4 мм Э42А Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 3,0 мм Вспомогательные ненормируемые материалы Откуда дуговая сварка, электроды и соотвественно, клей БМК? Но все остальное вполне объяснимо.

Предлагаем ознакомиться:   Образец защитительной речи адвоката в суде

Панель ручного поиска договоров

Настоящий Договор может быть расторгнут до истечения указанного срока по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации. 4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 4.1. Заказчик обязан: 4.1.1. Оплатить выполненную работу в размере, порядке и сроки, установленные настоящим Договором.

4.1.2. Своевременно предоставить Исполнителю заявку на установку пожарной сигнализации (Приложение N ). Заявка подается с до в виде следующим способом: . 4.1.3. Принять по Акту приема-сдачи работы по установке пожарной сигнализации (Приложение N ). 4.2.

Заказчик вправе: 4.2.1. В любое время до сдачи ему результата работы отказаться от исполнения Договора, уплатив Исполнителю часть установленной настоящим Договором цены пропорционально части работы, выполненной Исполнителем, и возместив Исполнителю убытки, причиненные прекращением Договора. 4.2.2.

Пример договора на монтаж сигнализации, видеонаблюдения

Оплата выполненных по настоящему Договору работ производится Заказчиком в размере, предусмотренном сметой, а именно ( тысяч) рублей копеек, в том числе НДС 18% — ( тысяч ) рублей копеек.4.2. Заказчик выплачивает Подрядчику аванс в размере 50% стоимости работ по договору подряда на выполнение монтажных работ в течение 10 (десяти) банковских дней после подписания настоящего договора на монтаж. Окончательный расчет в размере 50% стоимости работ по Договору производится в течение 10 (десяти) банковских дней после окончательной сдачи работ Подрядчиком Заказчику и подписания акта сдачи-приемки работ при условии, что работы выполнены надлежащим образом и в сроки, установленные настоящим Договором, или досрочно.4.3.

Форма оплаты — безналичная путем перечисления денежных средств в рублях Российской Федерации на расчетный счет Продавца. 5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН5.1.

Договор на монтаж пожарной сигнализации образец

Заказчик», в лице , действующ на основании , с одной стороны, и , именуем в дальнейшем «Исполнитель», в лице , действующ на основании , с другой стороны, именуемые вместе «Стороны», а по отдельности «Сторона», заключили настоящий договор (далее — Договор) о нижеследующем. 1.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 1.1. Исполнитель обязуется выполнить для Заказчика работы по установке пожарной сигнализации, а Заказчик обязуется принять и оплатить эти работы. 1.2. Условия выполнения работ:Пожарная сигнализация устанавливается .

(указать адрес) Установка пожарной сигнализации осуществляется в соответствии с проектно-сметной документацией (проект производства работ, техническая документация предприятий-изготовителей, технологические карты) и на основании нормативных актов «Системы и комплексы охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Правила производства и приемки работ.

Договор на монтаж автоматической пожарной сигнализации

Сроки оплаты: . 2.3. Все расчеты по Договору производятся в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на указанный Исполнителем расчетный счет. Обязательства Заказчика по оплате считаются исполненными с момента списания денежных средств с расчетного счета банка Заказчика. 3. СРОКИ 3.1.

Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до полного исполнения ими принятых на себя обязательств. Сроки выполнения работ по Договору: Начальный срок — » » г. Конечный срок — » » г. 3.2.

impotencemeds.info

Проект договора (на монтаж системы автоматической пожарной сигнализации, Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре)

Проект договора

(на монтаж системы автоматической пожарной сигнализации, Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре)

с. Армизонское «____» _________ 2012 г.

Государственное автономное учреждение Армизонская районная станция по борьбе с болезнями животных «Заказчик», , действующая на основании устава, с одной стороны и___________________________________, далее именуемое «Подрядчик», в лице _____________________________________, действующего на основании ____________, с другой стороны заключили настоящий договор о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. «Заказчик» поручает, а «Подрядчик» принимает на себя обязательство выполнить своими силами и из своих материалов следующие работы: монтаж автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управление эвакуацией людей при пожарах административная часть здания, гараж, диагностический отдел

1.2. Право Подрядчика осуществлять на территории РФ и города Тюмени предусмотренные настоящим договором работы подтверждается Лицензиями на монтаж, наладку, ремонт и техническое обслуживание средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений (Лицензии №____________, срок действия до ____________ г.)

1.3. Содержание и объем работ определяются прилагаемыми к Договору согласованными Сторонами сметными расчетами (Приложение к Договору), составляющими неотъемлемую часть настоящего договора.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Обязанности «Подрядчика»:

2.1.1. «Подрядчик» обязуется выполнить предусмотренные настоящим договором работы, качественно и сдать работу «Заказчику» в установленный срок.

2.1.2. «Подрядчик» обязан обеспечить производство и качество всех работ в соответствии с действующими нормами и техническими условиями.

2.1.3. «Подрядчик» обязан обеспечить выполнение работ из своих материалов, своими силами и средствами.

Все поставляемые материалы и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Копии этих документов должны быть переданы «Заказчику» после окончания работ.

2.1.4. «Подрядчик» обязан вывезти в трехдневный срок со дня приемки работ принадлежащие «Подрядчику» оборудование, инвентарь, инструменты и материалы.

2.1.5. «Подрядчик» обязан немедленно известить «Заказчика» и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

- возможных неблагоприятных для «Заказчика» последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;

- иных обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы либо создающих невозможность ее завершения в срок.

2.2. Права «Подрядчика»:

2.2.1. «Подрядчик» имеет право привлечь для выполнения работ по договору третьих лиц. При этом «Подрядчик» несет перед «Заказчиком» всю ответственность за выполнение третьим лицом условий договора.

2.3. Обязанности «Заказчика»:

2.3.1. «Заказчик» обязан обеспечить «Подрядчику» необходимые условия для выполнения работ, включающие в себя: передачу «Подрядчику» исходных данных и другой информации, необходимой для выполнения работ по договору; обеспечение беспрепятственного допуска работников «Подрядчика» в помещение, указанное в п. 1.1 настоящего договора; выдача «Подрядчику», до начала срока производства работ, в письменном виде разрешения на выполнение работ.

2.3.2. Заказчик обязуется принять выполненные работы в порядке, предусмотренном настоящим договором.

2.3.3. Заказчик обязуется оплатить выполненные работы в размере, в сроки и в порядке, предусмотренные настоящим договором.

2.4. Права «Заказчика»:

2.4.1. «Заказчик» вправе во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой «Подрядчиком», не вмешиваясь в его деятельность.

2.4.2. Если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, «Заказчик» вправе назначить «Подрядчику» разумный срок для устранения недостатков. При неисполнении «Подрядчиком» в назначенный срок этого требования «Заказчик» вправе отказаться от настоящего договора либо устранить недостатки своими силами или поручить устранение недостатков третьему лицу с отнесением расходов на «Подрядчика», а также потребовать возмещения убытков.

2.5. Выполнение возможных дополнительных объемов работ «Подрядчиком», не предусмотренных договором, согласовывается сторонами путем составления дополнительной сметы и подписания дополнительного соглашения к настоящему договору.

3. ЦЕНА РАБОТЫ

3.1. Общая стоимость работ, указанных в п.1.1 (цена Договора) определяется локальными сметными расчетами, приведенным в Приложении №1,2,3 к Договору и составляет: 218017( двести восемнадцать тысяч рублей 00 коп) рублей, без НДС 18%. Стоимость работ включает компенсацию издержек «Подрядчика» и причитающееся ему вознаграждение.

3.2. Стоимость работ может быть изменена только по соглашению сторон.

4. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ РАБОТ

4.1. «Заказчик» обязан принять выполненные «Подрядчиком» работы по акту выполненных работ в срок не позднее 3 рабочих дней с момента уведомления «Заказчика» «Подрядчиком» о готовности работ.

Работы считаются принятыми с момента подписания сторонами акта выполненных работ.

5. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ ПО ДОГОВОРУ

5.1. Оплата работ производится в следующем порядке и сроки:

5.2. Расчет производится «Заказчиком» в течении 3-х рабочих дней с момента подписания акта приемки выполненных работ.

6. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

6.1. Срок выполнения работ 10 рабочих дней с момента выдачи разрешения и обеспечения доступа на объект

6.2. Срок окончания выполнения работ 10-й день со дня начала выполнения работ по договору.

6.3. «Подрядчик» имеет право досрочно сдать работы по согласованию с «Заказчиком».

6.4. «Подрядчик» имеет право продлить срок сдачи работ в случае невозможности проведения предусмотренных настоящим договором работ по согласованию с «Заказчиком».

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ. РИСКИ

7.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему договору, стороны несут ответственность в соответствии с действующим гражданским законодательством РФ.

7.2. Сторона, нарушившая договор, обязана возместить другой стороне причиненные таким нарушением убытки.

7.3. «Подрядчик» несет ответственность за нарушение сроков окончания выполнения работ по настоящему договору в виде пени в соответствии с действующим гражданским законодательством.

7.4. «Заказчик» несет ответственность за несвоевременную оплату работ по настоящему договору в виде пени, при просрочке оплаты работы «Заказчик» обязан уплатить «Подрядчику» пени в размере 0,3% от неуплаченной суммы за каждый день просрочки.

7.5. «Подрядчик» несет ответственность за качество выполненных работ и дает гарантию на выполненные работы, при правильной эксплуатации оборудования и проведении регулярного технического обслуживания в соответствии с РД , в течение 12 месяцев.

7.6. Выплата неустойки и возмещение убытков не освобождают сторону, нарушившую договор, от исполнения своих обязательств в натуре.

8. НЕПРЕОДОЛИМАЯ СИЛА (ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА)

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если неисполнение явилось следствием природных явлений, действий внешних объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы, за которые стороны не отвечают и предотвратить неблагоприятное воздействие которых они не имеют возможности.

8.2. Стороны несут ответственность за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору при наличии вины только в случаях, предусмотренных законом или настоящим договором.

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

9.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по договору.

9.2. Настоящий договор может быть расторгнут досрочно:

9.2.1. По письменному соглашению сторон.

9.2.2. В одностороннем порядке при отказе одной из сторон от настоящего договора в случаях, когда возможность такого отказа предусмотрена законом или настоящим договором.

10. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

10.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами, будут разрешаться путем переговоров.

10.2. При не урегулировании в процессе переговоров спорных вопросов споры разрешаются в порядке, установленном действующим законодательством в Арбитражном суде города Тюмени.

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

11.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

11.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями сторон.

11.3. Все уведомления и сообщения должны направляться в письменной форме. Сообщения будут считаться исполненными надлежащим образом, если они посланы заказным письмом, по факсу или доставлены лично по юридическим (почтовым) адресам сторон с получением под расписку соответствующими должностными лицами. Действительны личная, факсовая и электронно-цифровая подписи.

11.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

12. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

««Заказчик»

«Исполнитель»

Государственное автономное учреждение Тюменской области

«Армизонская районная станция по борьбе с болезнями животных»

Адрес:627350 Тюменская область, Армизонский

район, с. Армизонское, ул. Кирова, д. 50

Тел.: 8(345

Банковские реквизиты:

Департамент финансов Тюменской области, ГАУ ТО «Армизонская районная станция по борьбе с болезнями животных» ЛСАРСБ

Банк: ГРКЦ ГУ Банка России по Тюменской области г. Тюмень.

Р/с

Начальник

________________//

М. П.

pandia.ru

Договор установку пожарно охранной сигнализации скачать 2019

Полезная информация

В зданиях промышленных предприятий, логистических и складских комплексах, объектах общественного назначения устанавливается сложная система противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией, представлен в Приложении А Свода Правил, утвержденных Приказом МЧС России от 25 марта 2009 г. № 175.

Требования к системам автоматического пожаротушения и пожарной сигнализации подробно описаны в статье 83 ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ, а также в Своде правил, утвержденных Приказом МЧС России от 25 марта 2009 г. № 175.

Осуществлять монтаж пожарной сигнализации вправе только компании, имеющие соответствующую лицензию. Монтаж и установка пожарной сигнализации осуществляется на основании договора подряда (глава 37). Согласно п. 1 ст. 702 ГК РФ, по договору подряда подрядчик обязуется выполнить по заданию заказчика определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

Как составить договор монтажа пожарной сигнализации

Договор составляется в произвольной письменной форме с указанием таких пунктов:

  • дата и место оформления;
  • сведения о заказчике и подрядчике (ФИО, паспортные данные, адреса и контакты);
  • перечень работ, которые обязуется выполнить подрядчик;
  • порядок сдачи-приемки работ;
  • стоимость и порядок расчетов;
  • права, обязанности и ответственность сторон;
  • основания для расторжения сделки в одностороннем порядке;
  • порядок разрешения споров;
  • срок действия договора и срок выполнения работ;
  • подписи сторон.

В нашем онлайн-сервисе вы можете составить не только договор на установку пожарной сигнализации, но и все необходимые приложения к нему: акт сдачи-приемки выполненных работ, календарный план работ, смета. Документы доступны в форматах Word и PDF.

www.freshdoc.ru


Смотрите также

Содержание, карта сайта.